【招标公告】中国电建西北院国家电投子洲5万千瓦风电项目风机及箱变基础工程（建安一标）专业分包公开竞争性谈判公告
【招标公告】中国电建西北院国家电投子洲5万千瓦风电项目风机及箱变基础工程（建安一标）专业分包公开竞争性谈判公告：本条项目信息由剑鱼标讯陕西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 陕西 榆林市 | 采购单位 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 中国电建西北院国家电投子洲5万千瓦风电项目风机及箱变基础工程(建安一标) | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
招标采购单位：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
招标顶目编号：D1101080711018980001001
中国电建西北院国家电投子洲5万千瓦风电项目风机及箱变基础工程（建安一标）专业分包公开竞争性谈判公告
（招标编号：XBY-ZZFD-[2025]-01）
1.采购条件
国家电投子洲5万千瓦风电项目已批准建设，项目建设单位为子洲智和绿动新能源发电有限公司，资金已落实。本次招标人为中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司，目前已具备招标条件，现对该项目国家电投子洲5万千瓦风电项目风机及箱变基础工程（建安一标）专业分包进行竞争性谈判（公开）。
该项目资金已落实，具备招标条件。
2.项目概况与采购范围
2.1 建设地点
陕西省榆林市子洲县
2.2 工程概况及标段概况
工程概况：国家电投子洲5万千瓦风电项目（以下简称“本项目”或“本工程”）位于陕西省榆林市子洲县境内，距离子洲县约24km，地形为黄土丘陵，场区海拔在1000-1300m。本项目装机容量为50MW，拟安装8台单机容量为6250kW，叶轮直径202m，轮毂高度160m的风力发电机组。本风电场通过双回架空线路接入国家电投集团横山10万千瓦风电项目110kV联合升压站后送至榆林南330kV升压站。
标段概况：本标段为国家电投子洲5万千瓦风电项目风机及箱变基础工程（建安一标）专业分包。
2.3 工期要求
国家电投子洲5万千瓦风电项目风机及箱变基础工程（建安一标）专业分包，计划开工日期20205年4月28日，具体以监理通知开工时间为准。计划于2025年8月30日风机及箱变基础施工完成，2025年 9 月 30 日全容量并网，2025年 12 月 31 日完成移交生产，具体工期节点如下：
（1）2025年5月30日场平工程施工完成。
（2）2025年7月30日风机基础施工完成。
（3）2025年8月30日箱变基础施工完成。
（4）2025年8月31日首批风机机组开始发电。
（5）2025年9月30日全容量并网。
（6）2025年12月31日完成移交生产。
2.4 质量要求
国家电投子洲5万千瓦风电项目风机及箱变基础工程（建安一标）专业分包 质量要求：本工程质量标准必须全面达到国家或电力行业、国家电投集团合格标准，符合国家、地方及电力行业现行相关的强制性标准、质量验收（或检验评定）标准及规范的要求，工程经最终质量验收评定，所有分部分项工程质量一次验收合格率100%，并确保一次性验收合格。不发生违反《工程建设标准强制性条文》现象，工程质量达到“同地区、同类型、同时期”的先进水平，工程的建设按照《国家电投陆上风电项目达标投产验收管理标准化工作指引（ 1.0 版）》考核标准以及合同约定值执行，实现工程资料整理与工程实体同步完成；不发生电建质监［2004］18号文颁发的《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》中所列的质量通病。杜绝国内同类型工程出现的工程质量问题。
2.5 采购范围
本次采购工程为国家电投子洲5万千瓦风电项目风机及箱变基础工程（建安一标）专业分包
本标承包范围包括（但不限于）：
1.施工手续办理及施工准备(施工临建、进场道路等)；场区清表、余物清理，五通一平，场界围栏、现场永久标识牌(含设备标识牌、安全警示牌等各种所需标识牌)的施工安装。
2.风电机组基础工程（土方开挖、回填、风机基础混凝土 C45 F150、基础垫层混凝土 C20、钢筋 制作与安装包含预埋在基础内的锚垫板、螺旋筋、预应力孔道钢管等风机及箱变基础内所有预埋件、桩总长（成孔）、灌注桩基础混凝、C35（桩径800mm）、混凝土灌注桩钢筋、防护面层 C20混凝土、螺旋形聚乙烯醇纤维、排水管φ140 PVC、截洪沟 C20、塔基密封防水、防腐、钢梯基础、冷却器基础等C30、基础内部混凝土盖板C30混凝土、盖板钢筋制作与安装、内部空腔检修爬梯及钢盖板、三七灰土、沉降观测点、沉降基准点、试桩及桩基监测（包含浸水实验））、机组变电站基础工程(基础混凝土C30、钢筋制安、MU15实心砖砌体防火墙、钢爬梯、铁艺围栏、埋件、鹅卵石、钢篦子等），本项目现场应采用盘扣式脚手架，严禁使用钢管扣件式脚手架费用均已包含在报价中。
3.劳动安全与工业卫生工程、安全监测工程、施工供电工程（备用电源手续办理）、风电机组安装平台工程（包括但不限于：清表、土方开挖、土方回填、碎石面层、碎石换填等）、施工供水工程。
4.接地（接地扁钢60x6 热镀锌扁钢、钢管接地极 DN50，L=2500mm热镀锌、电缆埋管 DN150、降阻措施）、其他安装工程（劳动安全与职业卫生设备、目视化（KKS编码）、三网合一网络接入费用（含一年使用费））、负责箱变国家电投集团LOGO标识制安，费用均已包含在报价中。
5.项目技术经济评审费、项目验收费含开工筹备（专项验收（含安全、环保、水保、劳动安全、消防等“三同时”，档案等）、并网验收、档案验收、达标投产验收、防雷接地验收等、应急预案编制报审备案、电网相关工作、涉网初步设计及设计、购售电合同、高压供用电合同、并网调度协议、电力专用通道租赁、签订、场站及设备双重名称申请、保护定值计算及报备、箱变保护定值计算、涉网设备系统联调对点、二次安防评估、等保测评、涉网性能优化提升、启动方案、一次及二次启委会、并网手续办理、电力业务许可证、转商运手续办理、取得调度鉴定卡、CFCA证书办理、调度签证卡办理）、工程质量检查检测费（质量监督（含各阶段）、权证办理（建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、施工许可证、不动产登记证(含土地证)）。
6.电网技术服务费、通讯通道开通费，首年危废处理协议费用、临时工程费、雨季施工费和冬季施工供暖费（含冰雪清理费用）、本项目国网协调、本标段样板工程费均已包含在报价中
7.负责发包人项目部临建包含但不限于：会议室9m×6m、党员活动室9m×6m、VR体验室6m×6m，具体以发包人要求为准，费用已包含在总价中。
8.承包人搜集、整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交。
承包人自行承担的工程施工所需的以下临时工程（包括但不限于）：
（1）施工交通、施工临时住房及办公、供水、临时照明、供电及施工通讯；
（2）机械修配、材料加工等附属设施；
（3）生产、生活污水及垃圾收集的临时环保设施；
（4）生产、生活临时电气设备及安装调试物
（5）材料堆场。
承包人负责办理的许可和批文
承包人负责办理的许可和审批文件具体包括但不限于如下：
1.劳动用工许可。
2.有害物品存放许可。
3.施工机械使用许可。
4.施工单位在当地的营业许可。
5.消防设计、设备符合消防部门要求并通过验收。
6.承包人需从政府及相关部门取得的其他许可和批准。
手续办理清单
3.响应人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业资质要求：响应人必须具有电力工程施工总承包二级及以上资质。
3.1.2企业资产（财务要求）：近3年财务会计报表（2022-2024年）。
3.1.3 企业主要人员要求：
（1） 项目经理资格要求：一级建造师执业资格或中级及以上专业技术职称及建筑企业安全员B证；
（2）项目技术负责人的资格要求：具有二级建造师或中级及以上职称；
（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员C证；
（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有质量员证；
3.1.4 企业工程业绩要求：响应人在近5年内具有类似施工业绩1项及以上；
3.1.5 企业资信要求：
（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；
（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；
（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；
（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；
（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（6）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）
3.2其他要求
3.2.1本次采购不接受联合体投标。
3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。
4.竞争性谈判文件的获取
4.1凡符合上述资质条件要求的，请于 2025 年 4月 11 日至 2025年 4 月15日，每日上午8:30时至下午17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至zbcgzx2023@nwh.cn邮箱，在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。
（1）单位营业执照原件副本；
（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；
5.响应文件的递交
5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为 2025 年 4月21 日 10 时 00分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。
5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。
6.开标时间、地点
6.1开标时间：2025 年 4 月 21 日 10时 00分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。
6.2谈判时间（预计）：2025 年4 月21
日16时 00 分
6.3谈判地点（预计）：西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。
6.4递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。
7.发布公告的媒介
本次竞争性谈判公告同时在中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn） 上发布。
8.联系方式
采 购 人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：西安市丈八东路18号西北水电大厦西楼
联 系 人：***
电 话：02988280884
9.监督机构
监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
监督电话：029-88290468
10.其他
成交人数量:1人。
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
2025年 4 月 10日
招标顶目编号：D1101080711018980001001
中国电建西北院国家电投子洲5万千瓦风电项目风机及箱变基础工程（建安一标）专业分包公开竞争性谈判公告
（招标编号：XBY-ZZFD-[2025]-01）
1.采购条件
国家电投子洲5万千瓦风电项目已批准建设，项目建设单位为子洲智和绿动新能源发电有限公司，资金已落实。本次招标人为中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司，目前已具备招标条件，现对该项目国家电投子洲5万千瓦风电项目风机及箱变基础工程（建安一标）专业分包进行竞争性谈判（公开）。
该项目资金已落实，具备招标条件。
2.项目概况与采购范围
2.1 建设地点
陕西省榆林市子洲县
2.2 工程概况及标段概况
工程概况：国家电投子洲5万千瓦风电项目（以下简称“本项目”或“本工程”）位于陕西省榆林市子洲县境内，距离子洲县约24km，地形为黄土丘陵，场区海拔在1000-1300m。本项目装机容量为50MW，拟安装8台单机容量为6250kW，叶轮直径202m，轮毂高度160m的风力发电机组。本风电场通过双回架空线路接入国家电投集团横山10万千瓦风电项目110kV联合升压站后送至榆林南330kV升压站。
标段概况：本标段为国家电投子洲5万千瓦风电项目风机及箱变基础工程（建安一标）专业分包。
2.3 工期要求
国家电投子洲5万千瓦风电项目风机及箱变基础工程（建安一标）专业分包，计划开工日期20205年4月28日，具体以监理通知开工时间为准。计划于2025年8月30日风机及箱变基础施工完成，2025年 9 月 30 日全容量并网，2025年 12 月 31 日完成移交生产，具体工期节点如下：
（1）2025年5月30日场平工程施工完成。
（2）2025年7月30日风机基础施工完成。
（3）2025年8月30日箱变基础施工完成。
（4）2025年8月31日首批风机机组开始发电。
（5）2025年9月30日全容量并网。
（6）2025年12月31日完成移交生产。
2.4 质量要求
国家电投子洲5万千瓦风电项目风机及箱变基础工程（建安一标）专业分包 质量要求：本工程质量标准必须全面达到国家或电力行业、国家电投集团合格标准，符合国家、地方及电力行业现行相关的强制性标准、质量验收（或检验评定）标准及规范的要求，工程经最终质量验收评定，所有分部分项工程质量一次验收合格率100%，并确保一次性验收合格。不发生违反《工程建设标准强制性条文》现象，工程质量达到“同地区、同类型、同时期”的先进水平，工程的建设按照《国家电投陆上风电项目达标投产验收管理标准化工作指引（ 1.0 版）》考核标准以及合同约定值执行，实现工程资料整理与工程实体同步完成；不发生电建质监［2004］18号文颁发的《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》中所列的质量通病。杜绝国内同类型工程出现的工程质量问题。
2.5 采购范围
本次采购工程为国家电投子洲5万千瓦风电项目风机及箱变基础工程（建安一标）专业分包
本标承包范围包括（但不限于）：
1.施工手续办理及施工准备(施工临建、进场道路等)；场区清表、余物清理，五通一平，场界围栏、现场永久标识牌(含设备标识牌、安全警示牌等各种所需标识牌)的施工安装。
2.风电机组基础工程（土方开挖、回填、风机基础混凝土 C45 F150、基础垫层混凝土 C20、钢筋 制作与安装包含预埋在基础内的锚垫板、螺旋筋、预应力孔道钢管等风机及箱变基础内所有预埋件、桩总长（成孔）、灌注桩基础混凝、C35（桩径800mm）、混凝土灌注桩钢筋、防护面层 C20混凝土、螺旋形聚乙烯醇纤维、排水管φ140 PVC、截洪沟 C20、塔基密封防水、防腐、钢梯基础、冷却器基础等C30、基础内部混凝土盖板C30混凝土、盖板钢筋制作与安装、内部空腔检修爬梯及钢盖板、三七灰土、沉降观测点、沉降基准点、试桩及桩基监测（包含浸水实验））、机组变电站基础工程(基础混凝土C30、钢筋制安、MU15实心砖砌体防火墙、钢爬梯、铁艺围栏、埋件、鹅卵石、钢篦子等），本项目现场应采用盘扣式脚手架，严禁使用钢管扣件式脚手架费用均已包含在报价中。
3.劳动安全与工业卫生工程、安全监测工程、施工供电工程（备用电源手续办理）、风电机组安装平台工程（包括但不限于：清表、土方开挖、土方回填、碎石面层、碎石换填等）、施工供水工程。
4.接地（接地扁钢60x6 热镀锌扁钢、钢管接地极 DN50，L=2500mm热镀锌、电缆埋管 DN150、降阻措施）、其他安装工程（劳动安全与职业卫生设备、目视化（KKS编码）、三网合一网络接入费用（含一年使用费））、负责箱变国家电投集团LOGO标识制安，费用均已包含在报价中。
5.项目技术经济评审费、项目验收费含开工筹备（专项验收（含安全、环保、水保、劳动安全、消防等“三同时”，档案等）、并网验收、档案验收、达标投产验收、防雷接地验收等、应急预案编制报审备案、电网相关工作、涉网初步设计及设计、购售电合同、高压供用电合同、并网调度协议、电力专用通道租赁、签订、场站及设备双重名称申请、保护定值计算及报备、箱变保护定值计算、涉网设备系统联调对点、二次安防评估、等保测评、涉网性能优化提升、启动方案、一次及二次启委会、并网手续办理、电力业务许可证、转商运手续办理、取得调度鉴定卡、CFCA证书办理、调度签证卡办理）、工程质量检查检测费（质量监督（含各阶段）、权证办理（建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、施工许可证、不动产登记证(含土地证)）。
6.电网技术服务费、通讯通道开通费，首年危废处理协议费用、临时工程费、雨季施工费和冬季施工供暖费（含冰雪清理费用）、本项目国网协调、本标段样板工程费均已包含在报价中
7.负责发包人项目部临建包含但不限于：会议室9m×6m、党员活动室9m×6m、VR体验室6m×6m，具体以发包人要求为准，费用已包含在总价中。
8.承包人搜集、整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交。
承包人自行承担的工程施工所需的以下临时工程（包括但不限于）：
（1）施工交通、施工临时住房及办公、供水、临时照明、供电及施工通讯；
（2）机械修配、材料加工等附属设施；
（3）生产、生活污水及垃圾收集的临时环保设施；
（4）生产、生活临时电气设备及安装调试物
（5）材料堆场。
承包人负责办理的许可和批文
承包人负责办理的许可和审批文件具体包括但不限于如下：
1.劳动用工许可。
2.有害物品存放许可。
3.施工机械使用许可。
4.施工单位在当地的营业许可。
5.消防设计、设备符合消防部门要求并通过验收。
6.承包人需从政府及相关部门取得的其他许可和批准。
手续办理清单
| 项目 | 责任人 |
| 项目本体工程前期（仅包含：核准、可研、土地预审与选址意见书、林业批复、接入批复、水保批复、环保批复、安全预评价、职业病危害预评价、社会稳定性评估意见、地质灾害评估意见、压矿评估批复、文物意见、军事意见、土地复垦方案、建设用地报批） | 建设单位 |
| 项目本体政府规费（仅包含：水土保持补偿费、永久林草植被恢复费、风机箱变永久征地款、土地复垦保证金） | 建设单位 |
| 工程保险 | 按照合同约定 |
| 土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证，办理所需的协调费用 | 承包人 |
| 电网公司要求的所有试验（含涉网试验、特殊试验） | 承包人 |
| 涉及电网公司及其下属单位的合同签订费用（含高压供用电合同、并网调度协议、购售电合同等） | 承包人 |
| 电力质监注册、各阶段质量监督检查验收，并出具相应报告 | 承包人 |
| 各级电网公司验收及手续办理（除通道租赁服务费以外，其他所有费用均由承包人负责） | 承包人 |
| 首次启委会 | 承包人 |
| 二次启委会 | 承包人 |
| 消防验收（含三同时、图审、消防检测报告等） | 承包人 |
| 安全设施验收（含三同时） | 承包人 |
| 水土保持、环保设施实施费用 | 承包人 |
| 调度签证验收卡 | 承包人 |
| 电力业务许可证 | 承包人 |
3.响应人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业资质要求：响应人必须具有电力工程施工总承包二级及以上资质。
3.1.2企业资产（财务要求）：近3年财务会计报表（2022-2024年）。
3.1.3 企业主要人员要求：
（1） 项目经理资格要求：一级建造师执业资格或中级及以上专业技术职称及建筑企业安全员B证；
（2）项目技术负责人的资格要求：具有二级建造师或中级及以上职称；
（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员C证；
（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有质量员证；
3.1.4 企业工程业绩要求：响应人在近5年内具有类似施工业绩1项及以上；
3.1.5 企业资信要求：
（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；
（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；
（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；
（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；
（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（6）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）
3.2其他要求
3.2.1本次采购不接受联合体投标。
3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。
4.竞争性谈判文件的获取
4.1凡符合上述资质条件要求的，请于 2025 年 4月 11 日至 2025年 4 月15日，每日上午8:30时至下午17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至zbcgzx2023@nwh.cn邮箱，在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式。
（1）单位营业执照原件副本；
（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；
5.响应文件的递交
5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为 2025 年 4月21 日 10 时 00分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。
5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。
6.开标时间、地点
6.1开标时间：2025 年 4 月 21 日 10时 00分，地点为西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。
6.2谈判时间（预计）：2025 年4 月21
日16时 00 分
6.3谈判地点（预计）：西安市雁塔区丈八东路18号西北水电大厦西楼10层会议室（具体会议室另行通知）。
6.4递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。
7.发布公告的媒介
本次竞争性谈判公告同时在中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：//www.nwh.cn） 上发布。
8.联系方式
采 购 人：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：西安市丈八东路18号西北水电大厦西楼
联 系 人：***
电 话：02988280884
9.监督机构
监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
监督电话：029-88290468
10.其他
成交人数量:1人。
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
2025年 4 月 10日
剑鱼标讯陕西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息，免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。
